1

不可因素:

1、不可预见性:合同当对于不可抗力事件生必须根本无法预见。如果能预见应该能够预见,则不构成不可抗力。

2、不可避免性:即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成不可抗力,只有无法采取任何措施加以避免,才具有不可抗力的特征。

3、不可克服性:当事人对该事件的后果无法加以克服,即毫无办法加以阻止这是不可抗力的延伸。

不可预见性的因素:

1、雨期对工期的影响;本工程施工工期会经历雨季。暴雨、台风的登陆将对施工进度造成一定的影响。因此,在排进度计划时,我司将对此情况作充分的考虑与估计,预留相对充分的余地。同时,由专人负责了解每天的天气预报,及时通知项目部有关管理人员及班组作好准备,对雨期施工和各项具体措施作好事先安排。  

2、材料因素;由于市场供求的变化,材料供应与施工进度的脱节,将对工期造成相当大的影响。故在施工前,我司将提前对市场行情加以研究,提前制定采购计划,备足货源。确保不致出现停工待料的情况。  

3、设计变更;设计变更因素是进度控制中最大的干扰因素,由此造成的打乱施工步骤和生产要素安排,对工期控制产生十分不利的影响。因此项目技术负责人应事先研究,提前把关,及时与设计院及甲方沟通。确保不致因此而延误工期。

扩展资料:

注意事项:

1、工程施工中,工程材料的抽检,隐蔽验收等的时间与有关主管、检验部门人员的休息时间或工作安排有冲突,导致有关工序作业的中断或不能顺利开展等。

项目由项目副经理、试验员、资料员提前三制定各项外部检查计划,并及时联系上级有关检查人员,负责跟踪该检查事项的具体落实情况。并及时将计划变动情况反映馈项目主管人员,以便项目部及时采取对策。防止影响因此影响正常施工作业。 

3专业工种间的协调配合,由于本工程各项专业项目、专业工种众多,而各专业协调配合的不一致是导致施工打乱仗、窝工的常见问题。

4、项目副经理根据进度计划,专职及时调查了解各专业工种间的交叉作业时间,确定好协调配合措施,以确保各专业工种作业的协调一致。

参考资料来源:百度百科-建设工程合同

参考资料来源:百度百科-不可抗力因素

参考资料来源:百度百科-不可抗拒因素

参考资料来源:百度百科-不可预见事项

-

下面是更多关于不可预见的问答

最佳贡献者
2
地可以这样认为:不可抗力,指自然界的人类还无法预对抗突发灾害如地震;第二类指战争、暴乱等人为的、合同双方都无法预知抗拒的外力。

不可预见因素,指经济活动中合同双方事先都没预计到会发生的、合同也没为此约定的经济事项的突变或遗漏(例如政策、法律变化、政府的临时指令。上海,政府临时规定在在世博会期间,土建施工程一律停止。禽流感发生了,活鸡交易市场关闭)。发生了,就双方协商解决。 本回答被提问者和网友采纳
3

唯一的区别:不可抗力是法律术有严格的界限;不可抗因素不是标准的法语,视案件情况还可能包括比如当事人死亡,标的物灭失等对案件情况起重大影响的事件,也就是说没有一个固定的范围来约束它。

就意思内容来讲,两者之间没有区别。

所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。

不可抗拒因素,在我国《民法通则》上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。不可抗拒主要包括以下几种情形: (1)自然灾害、如台风、洪水、冰雹; (2)政府行为,如征收、征用; (3)社会异常事件,如罢工、骚乱。

扩展资料

一、在不可抗力的适用上,有以下问题值得注意

(1)合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定;

(2)不可抗力条款定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条款;

(3)不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。

二、不可抗力的免责效力

因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下列外:

(1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

(2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

不可抗力条款是一种免责条款,即免除由于不可抗力事件而违约的一方的违约责任。一般应规定的内容包括:不可抗力事件的范围,事件发生后通知对方的期限,出具证明文件的机构以及不可抗力事件的后果。

参考资料来源:百度百科—不可抗拒因素

参考资料来源:百度百科—不可抗力因素

本回答被网友采纳

4
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同前不可预见,在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

合同当事人可以在专用条款中约定不可抗力的范围、性质和等级。
5
不可遇见:意思是不能出现,发生的情况,应该是打错了。不可预见:无法预知,提前预料要出现,发生的情况 本回答被网友采纳
6
不可抗力的一般包括因、敌对行动(无论是否宣战入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。
7
不可抗力是免责条款,是指合订后,不是由于合同当事或疏忽,而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件,以致不能履行或不能如期履行合同,发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同。

《合同法》第一百一十七条规定:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

《民法通则》也规定不可抗力是指:“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。 追问
具体指哪些事件?
追答
不可抗力主要包括以下几种情形:(1)自然灾害:如台风、冰雹 、洪水、地震、干旱、暴风雪 ;(2)政府行为:如征收、征用、政府禁止令等等 ;(3)社会异常事件:如罢工、骚乱、战争等等。
8
一所说的不可抗拒因素,实际上在法律上称不可,我国《民法通则》上是指“不能预见、不能避免能克服的客观情况”。也就是说,不可抗力是指当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。

二、从上面的解释可以看出,你所说的情况不属于不可抗力。

三、如真想提前退租,那就和出租方好好协商,可以以“由于去年的经济危机,于去年十二月份停产到现在,实在无力继续承租”为由和对方商谈,取得别人的同情;如还不行,就自愿承担部分赔偿甚至全部赔偿,求得对方和你解除合同。如对方还不愿意解除,那只好去法院了。 本回答被提问者和网友采纳
9
不可抗力一般指:地震、水灾、火灾、暴风雪等自然灾害和国家法律法规、政策等的调整。但不可抗力其实是可以约定的,有些时候,双方会把罢工等事件也约定为不可抗力因素。 本回答被网友采纳
10
合同法中可抗力是指不能预不能避免并不能克服的客观情况。如灾害:台风、地震、洪水、冰雹;政府行为:征收、征用;社会异常事件:罢工、骚乱等。

合同法

 第一百一十七条 因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的情况。 本回答被网友采纳

你的回答

单击“发布您的答案”,即表示您同意我们的服务条款